甲方:__________(以下简称“业主”)
地址:__________
联系方式:__________
乙方:__________(以下简称“承包商”)
地址:__________
联系方式:__________
鉴于业主希望对其指定的城市公园进行绿化工程的施工,而承包商具备相应的技术能力和资源,双方在平等自愿的基础上达成如下协议,以共同遵守。
一、项目概述
1.1 项目名称:城市公园绿化工程施工
1.2 项目地点:__________
1.3 主要内容:包括但不限于绿化施工、植物采购及后期养护服务,具体内容在附件《项目实施方案》中详细列出。
二、权利和义务
2.1 业主的权利与义务:
a. 有权要求承包商按时、保质完成项目;
b. 有权对施工进度、质量进行监督和检查;
c. 负责提供项目所需的场地条件及必要的协助;
d. 按合同约定支付工程款项;
e. 合同履行期间,业主需按照约定评估承包商的服务质量,并在完成后期养护的情况下对承包商予以合理的反馈。
2.2 承包商的权利与义务:
a. 有权收到业主按时支付的工程款项;
b. 有权自主选择适合项目实施的材料和劳务公司,需提前报业主知晓;
c. 有义务按照合同及相关法律法规进行工程施工,确保工程质量;
d. 负责植物的采购、种植和后期养护;
e. 在合同履行过程中,承包商需及时与业主进行沟通,报告施工进展及潜在问题;
f. 应按业主的要求,提供所用植物的品种、数量、规格等详细信息。
三、合同条款
3.1 合同金额及支付方式:
合同总金额为:__________元(大写:__________)。支付方式分为三期,具体如下:
a. 签订合同后,业主应支付合同总金额的30%作为预付款;
b. 工程中期完成75%时,业主应支付合同总金额的40%;
c. 工程验收合格后,业主支付剩余30%。
3.2 工程期限:
工程开工日期为__________,竣工日期为__________,工期为__________天。因不可抗力或业主原因导致的工期延误,双方应协商调整。
3.3 施工质量标准:
承包商所提供的施工材料及成品须符合国家相关标准及业主具体要求,并经业主验收合格后方可投入使用。
3.4 植物养护服务:
承包商需在竣工后提供不少于__________个月的植物后期养护服务,包含浇水、施肥、除草和病虫害防治等。
四、违约责任
4.1 业主违约:
如因业主未按合同约定支付款项,承包商有权停工,并要求业主支付延期造成的损失。
4.2 承包商违约:
若承包商未能在约定期限内完工或未达到合同约定的质量标准,业主有权要求承包商限期整改;如未能整改,业主可委托第三方进行完工,产生的费用由承包商承担。
五、合同变更与解除
5.1 合同变更:
如需变更合同内容,须经双方协商一致,并形成书面协议。
5.2 合同解除:
任何一方在对方违约且在规定的整改期限内未能改正时,有权解除合同,并要求赔偿相应的损失。
六、合同生效条件
本合同自双方签字之日起生效,至项目完成并经业主认可后终止。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
七、争议解决
如因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可向合同签署地人民法院提起诉讼。
本合同由甲乙双方确认签字后生效,作为双方之间的法律文件,所有条款一经签署,双方应严格遵守并履行。
业主(签字):__________ 日期:__________
承包商(签字):__________ 日期:__________