甲方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[法定代表人姓名]

乙方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[法定代表人姓名]

鉴于甲方作为项目业主，希望在[项目地址]进行城市综合体的建设工程（以下简称“本工程”），包括基础设施与绿化项目，乙方是具有相关资质的施工单位，双方经过友好协商，达成如下协议：

第一条 工程概况
1.1 工程名称：城市综合体建设工程（含基础设施与绿化项目）。
1.2 工程地点：[具体地点]。
1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、基础设施（如道路、给排水设施、电力设施）、绿化工程等。具体内容详见附件一《工程清单》。

第二条 合同价款
2.1 本工程合同总价款为人民币[金额]元（大写：[大写金额]），包括施工材料、人工费用、机械使用费、管理费等所有费用。
2.2 甲方应在合同签订后支付乙方合同价款的[比例]%作为预付款，在工程进度达到[进度百分比]%时支付[比例]%的中期款，工程竣工验收合格后支付剩余款项。

第三条 双方权利与义务
3.1 甲方权利义务：
3.1.1 甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准和施工进度进行施工。
3.1.2 甲方应负责提供施工场地及施工所需的相关证件和手续，并负责施工期间的水、电等配套设施的供给。
3.1.3 甲方应在约定时间内支付工程款项，未按期支付的，应支付逾期款项的利息。

3.2 乙方权利义务：
3.2.1 乙方应根据本合同约定的时间和质量标准进行施工，确保工程的安全与质量，按时完成工程。
3.2.2 乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工过程中遵守安全生产和环保法律法规。
3.2.3 乙方有权要求甲方提供必要的支持与配合，若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求合理延长工期。

第四条 工期
4.1 本工程的开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]，工期共计[XX]天。
4.2 若因不可抗力因素导致工期延误，乙方应在不可抗力因素发生后及时通知甲方，双方应协商确定工期的顺延。

第五条 质量标准
5.1 本工程的质量标准应符合国家及地方相关规范和标准，确保工程达到[具体标准]级及以上。
5.2 乙方应函报甲方进行阶段性验收，保证每个阶段工程符合质量要求，甲方应在收到验收申请后[天数]天内进行检验。

第六条 违约责任
6.1 甲方违约责任：若甲方未向乙方支付合同约定款项，乙方有权按照未支付金额的[利率]%收取逾期款项的利息。
6.2 乙方违约责任：若乙方未按约定工期完成工程，除非因不可抗力原因，乙方应向甲方支付合同总价款[比例]%的违约金。

第七条 合同的变更与解除
7.1 合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 一方因故需解除合同，应提前[天数]天书面通知对方，并说明解除原因。

第八条 争议解决
8.1 本合同因履行过程中发生争议，首先应通过友好协商解决。
8.2 协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 附则
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效至工程竣工、验收合格、款项结清之日止。
9.2 本合同共[页数]页，一式[份数]份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：__________
乙方（签字）：__________

签署日期：[具体日期]