甲方(发包方):某市建设投资有限公司
地址:某市建设路123号
法定代表人:张三
联系电话:1234567890
乙方(承包方):某建筑工程有限公司
地址:某市劳动西路456号
法定代表人:李四
联系电话:0987654321
鉴于:
1. 甲方为某市中心商业综合体建设项目的业主,拥有本项目的合法开发及经营权。
2. 乙方为具有相关资质的建筑施工单位,具备承担本项目建设工程的能力和经验。
基于上述背景,甲、乙双方本着平等、自愿、公正的原则,经友好协商,就某市中心商业综合体建设工程的承包事项达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:某市中心商业综合体建设工程
2. 工程地点:某市中心区商业中心地块
3. 工程范围:包括但不限于建筑主体及附属设施、室外景观、停车场、绿化及相关工程,具体以招标文件及施工图纸为准。
4. 总工期:自合同生效之日起,至工程竣工验收合格之日,预计总工期为12个月。
二、合同金额及支付方式
1. 合同总金额:人民币(大写)壹仟万元整(¥10,000,000)。
2. 支付方式:
(1)签订合同后,甲方支付合同总金额的10%作为预付款。
(2)工程开工后,按月支付施工进度款,支付比例为每月完成工程量的80%。
(3)工程竣工验收合格后,支付最终结算款项的10%。
(4)支付时间为乙方向甲方递交付款申请后的10个工作日内。
三、工期及施工管理
1. 乙方须按照合同约定的工期进行施工,确保工期的严格控制。
2. 乙方应制定详细的施工计划,与甲方沟通并获得甲方的确认。
3. 乙方须按国家及地方的相关法规、标准进行施工,确保工程质量达到设计要求。
4. 甲方有权对施工过程进行监督和检查,乙方应积极配合,及时整改发现的各类问题。
四、甲方的权利与义务
1. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督与考核,确保工程按期进行。
2. 甲方需按合同约定及时支付工程款项。
3. 甲方负责提供施工所需的场地及相关工程资料,确保乙方正常施工。
4. 甲方有权对设计变更进行审核,变更造成的费用由甲方承担。
五、乙方的权利与义务
1. 乙方应遵守合同条款、法律法规及行业标准,按时保质完成施工任务。
2. 乙方有权根据合同条款提出变更申请,并要求甲方进行审核。
3. 乙方负责施工现场的安全管理,确保施工过程中无安全事故。
4. 乙方须配合甲方进行工程进度和质量的检查与验收。
六、违约责任
1. 如甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并向甲方索赔因停工造成的损失。
2. 如乙方未按期完成施工,甲方有权对乙方处以合同金额的每逾期一天%0.5的罚款,最高不超过合同总金额的10%。
3. 任何一方因不可抗力导致无法履行合同的,应及时通知对方,并采取必要措施减少损失,但应在不可抗力事件结束后30日内提供相关证明。
七、合同的变更与解除
1. 合同变更应以书面形式经双方签字确认。
2. 任意一方如需解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明理由。
3. 解除合同后,双方应按照实际履行情况进行结算。
八、争议解决
1. 本合同在履行过程中如发生争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决;
2. 如协商无果,任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、合同生效条件
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期至双方履行完毕所有权利义务之日止。
十、附则
1. 本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
2. 合同未尽事宜,双方可另行协商补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(签字):________________ 日期:____________
乙方(签字):________________ 日期:____________