甲方(业主):___________
乙方(施工单位):___________
为明确甲乙双方在城市住宅小区绿化施工工程中的权利、义务及相关事项,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经过友好协商,达成如下协议:
第一条 合同目的
本合同旨在规范城市住宅小区的绿化施工工程主体,确保工程按时、按质、按量完成,为业主提供一个优美、舒适、生态的居住环境。
第二条 合同范围
1. 本合同适用于甲方委托乙方进行的城市住宅小区绿化施工工程,具体包括绿化设计、土壤改良、植物种植及后期养护等相关工作。
2. 绿化面积及具体内容详见附录一《绿化施工工程项目清单》。
第三条 双方权利和义务
1. 甲方的权利与义务:
1.1 甲方有权对乙方的施工进度、施工质量进行监督和检查,并提出合理的改进建议;
1.2 甲方应按照合同约定向乙方支付相关费用,并及时提供施工所需的场地及设施;
1.3 甲方应确保提供的土地、场地合法、合规,保证施工不受外部不确定因素的影响;
1.4 甲方应对乙方的工作人员提供必要的辅助和协调。
2. 乙方的权利与义务:
2.1 乙方应按时按照甲方要求的施工进度完成施工任务,确保施工质量符合国家及行业标准;
2.2 乙方应提前向甲方报备施工计划,并及时反馈施工进度及存在的问题;
2.3 乙方负责施工过程中所需的所有材料、设备及人员,并保证其合法合规;
2.4 乙方应在施工结束后进行现场清理,确保场地的整洁与安全。
第四条 合同条款
1. 合同金额
4.1 本项目的合同总金额为人民币_________元(大写:_________元),具体款项按照附录二《付款计划》进行支付。
2. 付款方式
4.1 甲方应根据工程进度,按照《付款计划》划拨款项给乙方;
4.2 付款时应附上乙方开具的合法票据,以便甲方入账。
3. 施工工期
4.1 合同约定的施工工期为____个月,自______年____月____日起至______年____月____日止;
4.2 如因不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时向甲方报告,并提供可行的补救方案。
4. 竣工验收
4.1 施工完成后,乙方应及时通知甲方进行竣工验收;
4.2 验收合格后,甲方应在____日内支付尾款。
第五条 违约责任
1. 甲方违约责任
1.1 甲方未按时间支付费用,则应按逾期金额的日千分之____支付违约金;
1.2 甲方未及时提供必要的施工条件,导致施工延误的,应承担相应的经济损失。
2. 乙方违约责任
2.1 乙方未按合同约定的工期完成施工任务,应按逾期天数向甲方支付逾期收入的____%作为违约金;
2.2 施工质量不合格的,乙方应负责返工并承担相应的费用,若造成甲方损失的,还应承担赔偿责任。
第六条 合同生效条件
1. 本合同在甲乙双方盖章或签字后生效。
2. 本合同自生效之日起,双方应严格遵守合同约定,不得随意更改或解除,除非双方协商一致。
第七条 争议解决
1. 本合同由甲乙双方友好协商解决,若协商不成,任何一方可向_____法院提起诉讼进行解决。
2. 本合同的任何修改或补充,应以书面形式确认并与本合同具同等法律效力。
第八条 其他约定
1. 若本合同的任何条款被法院判定为无效,不影响其他条款的有效性。
2. 本合同的相关附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条 附则
本合同共壹式贰份,甲乙双方各持壹份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(签字):__________________
乙方(签字):__________________
日期:______年____月____日
地点:_________________________