甲方:__________________
地址:__________________
法定代表人:_______________
联系方式:__________________
乙方:__________________
地址:__________________
法定代表人:_______________
联系方式:__________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就城市商业综合体建设工程的总承包事宜达成如下协议:
第一条 协议的目的
本协议旨在明确甲乙双方在城市商业综合体建设工程中的权利和义务,确保项目顺利实施,保证工程质量和施工进度,维护双方合法权益。
第二条 工程概述
1. 工程名称:城市商业综合体建设工程
2. 工程地点:__________________
3. 工程规模及内容:包括但不限于商业楼宇、停车场、绿化及公共设施等,详见技术文件及工程图纸。
第三条 权利与义务
1. 甲方的权利与义务
1.1 甲方有权对工程的进度、质量、安全等进行监督和检查。
1.2 甲方应及时提供相关资料、工程图纸及技术参数。
1.3 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
1.4 甲方有责任配合乙方进行现场施工作业,提供必要的协助。
2. 乙方的权利与义务
2.1 乙方有权获得甲方按照合同约定支付的工程款项。
2.2 乙方有责任按期、保质完成工程,并对施工现场的安全与文明施工承担责任。
2.3 乙方应按照约定的时间向甲方报告工程进展情况,确保信息及时沟通。
2.4 乙方应妥善保管甲方提供的资料与图纸,未经甲方同意,不得泄露。
第四条 合同条款
1. 工程款与支付方式
1.1 本工程总承包金额为:__________________
1.2 工程款分期支付,具体支付节点为:
- 第一阶段款:项目开工前支付总价的30%
- 第二阶段款:主体结构完成后支付总价的40%
- 第三阶段款:工程竣工验收合格后支付总价的30%
2. 工期
2.1 本工程工期为______个月,自______年______月______日起至______年______月______日止。
2.2 因不可抗力导致的工期延误,乙方需及时书面通知甲方,经协商后可顺延工期。
3. 工程质量标准
3.1 乙方应按照国家相关施工规范及标准进行施工,确保工程质量达到设计要求。
3.2 甲方有权要求乙方对不符合质量标准的工程进行返工,相关费用由乙方承担。
第五条 违约责任
1. 若一方未履行合同约定的义务,致使对方权益受到损害,应赔偿损失,包括但不限于直接损失、间接损失及律师费用等。
2. 甲方未按合同规定支付工程款项,乙方有权暂停工程施工。
3. 乙方未能按期完成工程的,应按照延误天数,向甲方支付总承包金额的____%作为违约金。
4. 因乙方原因导致的工程质量问题,乙方应负责返工,所有费用由乙方承担,并应赔偿甲方因延误施工造成的损失。
第六条 合同生效条件
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,具备法律效力。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第七条 争议解决
1. 本合同的解释及争议的解决适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;若协商不成,应提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条 其他事项
1. 本合同未尽事项,双方可另行协商,并以书面形式进行补充。
2. 本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 甲乙双方应确保联系方式的畅通,如有变更应及时通知对方。
(以下无正文)
甲方(盖章):__________________
法定代表人(签字):_______________
日期:_______年______月______日
乙方(盖章):__________________
法定代表人(签字):_______________
日期:_______年______月______日