甲方:XX房地产开发有限公司
地址:____________________
法定代表人:________________
联系方式:__________________
乙方:XX建筑施工有限公司
地址:____________________
法定代表人:________________
联系方式:__________________
鉴于:
1. 甲方为某住宅小区的业主,计划进行基础设施建设工程。
2. 乙方为具有相关资质及经验的建筑施工单位,愿意承担该工程的建设。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方通过友好协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:某住宅小区基础设施建设工程。
1.2 工程地点:___________________。
1.3 工程内容:包括但不限于供水系统、排水系统、道路及停车场建设、绿化及景观设施、照明设施等基础设施的建设。
第二条 合同价款及付款方式
2.1 合同总价:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。
2.2 付款方式:
2.2.1 合同签订后,甲方支付工程总价的30%作为预付款,即人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。
2.2.2 工程实施过程中,每完成50%的工程量,甲方支付合同总价的40%,即人民币肆拾万元整(¥400,000.00)。
2.2.3 工程竣工验收合格后,甲方支付剩余30%的合同总价,即人民币叁拾万元整(¥300,000.00)。
第三条 工期及延误责任
3.1 工期:总工期为六个月,自____年__月__日起至____年__月__日止。
3.2 工期延误责任:若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,每延误一天,甲方有权索赔人民币壹仟元整(¥1,000.00),该赔偿金额可从乙方应支付的款项中扣除。若因甲方原因导致工期延误,工期相应顺延。
第四条 甲方权利与义务
4.1 甲方有权对工程的进度、质量进行监督和检查,并有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。
4.2 甲方有责任按合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。
4.3 甲方应提供施工所需的相关资料和现场条件,保证乙方根据合同约定顺利开展施工。
第五条 乙方权利与义务
5.1 乙方有权在合同约定的范围内获取相关工程款,及时完成工程。
5.2 乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
5.3 乙方应保证施工人员的合法性及安全,并承担施工过程中的安全责任。
第六条 质量标准与验收
6.1 乙方应根据国家和行业的施工标准、规范进行施工,确保工程质量达到合格标准。
6.2 工程竣工后,甲方应组织对工程进行验收,验收合格后方可支付剩余款项。
6.3 若工程竣工验收不合格,乙方应在规定时间内进行整改,直至合格。
第七条 违约责任
7.1 如一方未按本合同约定履行义务,造成损失,违约方应依法向守约方赔偿因此产生的直接损失。
7.2 违约方承担的违约金金额不应超过合同总价的10%。
7.3 如因不可抗力原因导致无法履行合同,双方应协商解决,互不承担违约责任。
第八条 合同变更与解除
8.1 如需对合同内容进行更改,双方法定代表人签字并盖章后方可生效。
8.2 如果因不可抗力导致合同无法履行,双方应及时协商解决,并签署书面协议解除合同。
8.3 甲方如需解除合同,需提前30天书面通知乙方,并支付乙方已完成工程部分的费用。
第九条 合同的生效及有效期
9.1 本合同自双方法定代表人签字或盖章之日起生效。
9.2 本合同有效期至双方履行完毕合同所涉全部义务为止。
第十条 争议解决
10.1 本合同的解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
10.2 若合同履行中发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自签字之日起生效。
甲方(签字):________________
日期:____年__月__日
乙方(签字):________________
日期:____年__月__日