本协议由以下双方于____年__月__日在____(地点)签署:
甲方(委托方):____(公司名称)
地址:____
法定代表人:____
联系方式:____
乙方(承包方):____(公司名称)
地址:____
法定代表人:____
联系方式:____
鉴于:
甲方欲在城市中心建设一座综合体工程,乙方具备相应的施工能力与条件,双方基于自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下建设工程施工合同与服务协议:
一、工程概述
1. 项目名称:城市中心商业综合体建设工程。
2. 项目地址:____。
3. 工程规模:____(包括总建筑面积、层数等具体内容)。
4. 工程内容:包括但不限于设计、土建、机电安装、装修等。
二、合同目的
通过本合同,明确双方在建设工程中的权利和义务,以保证工程按期、优质、安全地完成。
三、甲方的权利和义务
1. 权利:
a. 监督乙方的施工进度与质量。
b. 对施工现场进行不定期检查与评估。
c. 按照合同约定支付工程款。
d. 在合同履行过程中,要求乙方提供相关的施工资料和进度报告。
2. 义务:
a. 提供必要的施工场地及相关配合设施。
b. 按照约定及时足额支付工程款项。
c. 提供工程所需的设计图纸和技术资料。
d. 在施工期间,及时解决影响工程进度的问题。
四、乙方的权利和义务
1. 权利:
a. 按照合同约定获取工程款项。
b. 对甲方提供的资料如有意见或建议,有权提出。
c. 要求甲方按时提供施工所需的环境和配合。
2. 义务:
a. 负责工程的施工,并确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
b. 按照约定的时间进度进行施工,确保按时完工。
c. 定期向甲方报告施工进展情况。
d. 负责施工现场的安全及文明施工,消除施工隐患。
五、合同条款
1. 工程造价:
a. 合同总价格为人民币____元(大写:____)。
b. 具体支付方式为:第一期:合同签署后支付总价的____%;第二期:工程进度达到____%时支付____%;最终验收合格后支付尾款____%。
2. 工期:
a. 工程必须于____年__月__日前完成,具体完工日期应根据项目进展进行调整。
b. 若因不可抗力原因造成工期延误,双方应协商确定新的工期。
3. 质量标准:
a. 工程的所有施工必须符合国家及地方相关标准和行业规范。
b. 建设项目竣工后,乙方需提供相应的竣工文件及质量保证书。
六、违约责任
1. 甲方违约:
a. 若甲方未按合同约定及时支付款项,需按未支付款项的____%支付违约金。
b. 因甲方原因导致工程停工,乙方可申请延长工期,且不承担损失。
2. 乙方违约:
a. 若乙方未按期完成工程,需支付已完工部分的____%作为违约金。
b. 若乙方施工质量不达标,需承担相应的返工及修复费用。
七、合同生效与终止
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同的终止:根据法律规定或双方协商一致可终止合同。
3. 合同终止后,双方应履行各自的结算义务,清算未完成的款项与工作。
八、争议解决
1. 本合同的履行及解释应遵循中华人民共和国法律。
2. 如因本合同引起争议,应首先通过协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同签署地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1. 未尽事宜由双方另行协商,并以书面形式确认。
2. 本合同一式___份,甲乙双方各执___份,具有同等法律效力。
本协议自双方代表签字之日起生效,双方确保已阅读、理解并同意本合同的所有条款。
甲方(签字):____
日期:____年__月__日
乙方(签字):____
日期:____年__月__日