合同编号:_________
签订地点:_________
签订时间:____年__月__日
甲方(发包方):_________
地址:_________
法定代表人:_________
联系电话:_________
乙方(承包方):_________
地址:_________
法定代表人:_________
联系电话:_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就某城市人行天桥建设工程的施工总承包事项达成如下协议,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:某城市人行天桥建设工程
1.2 工程地点:_________
1.3 工程内容:包括人行天桥的设计、施工、材料供应等。
第二条 合同总价及支付方式
2.1 本工程的合同总价为:人民币_________元(注明大写:_________元整)。
2.2 付款方式:
2.2.1 合同签订后,甲方支付总价的30%作为工程预付款;
2.2.2 工程开工后,乙方提交阶段性进度报告,甲方根据工程进度支付相应金额;
2.2.3 工程竣工验收合格后,甲方支付余款的40%;
2.2.4 竣工后,一年保修期满后,剩余10%作为质保金支付。
第三条 工期
3.1 工程工期为自合同签订之日起______日历天。
3.2 工期延误:如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应违约责任;如因不可抗力因素导致工期延误,工期应顺延。
第四条 权利与义务
4.1 甲方权利与义务:
4.1.1 甲方有权对工程进度、安全及质量进行监督;
4.1.2 按时支付合同款项;
4.1.3 提供施工所需的现场条件与相关支持。
4.2 乙方权利与义务:
4.2.1 乙方应按合同约定及法律法规进行施工;
4.2.2 具有对承包工程的全部技术、经济责任;
4.2.3 向甲方及时报告施工进度及存在的问题。
第五条 施工管理
5.1 乙方须依法取得施工许可、资质认证及必要的安全保障,确保施工符合国家及地方的相关规定。
5.2 乙方应当根据工程实际情况,合理安排施工进度,确保工期按约执行。
5.3 甲方有权对工程质量进行日常监督,乙方应配合并按照甲方要求进行整改。
第六条 变更与解除
6.1 合同变更:因设计变更、工程量调整等原因需进行合同变更的,双方应协商确定,签署书面变更协议。
6.2 合同解除:如一方严重违反合同义务,另一方有权解除合同,并要求赔偿相应损失。
第七条 违约责任
7.1 甲方未按约定时间支付合同款项,乙方有权暂停施工,并按照日合同总价的______%向甲方索取违约金。
7.2 乙方未按合同约定施工导致工期延误,应按每延误______天,向甲方支付合同总价______%的违约金。
7.3 一方因违约给对方造成损失的,应依法承担赔偿责任。
第八条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的所有义务履行完毕后自动终止。
第九条 争议解决
因本合同所引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 其他约定
10.1 未尽事宜双方应通过书面补充协议加以确定。
10.2 本合同一式______份,甲方______份,乙方______份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_________
乙方(签字):_________
日期:____年__月__日
地点:_________