甲方(委托方):_____________
乙方(承包方):_____________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合市中心商业综合体建设工程的实际情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就该项目的总承包事宜达成如下协议:
第一条 合同标的
1.1 本合同适用于市中心商业综合体建设工程(以下简称“工程”),该工程位于_______________________,包括但不限于商业主体、公共配套设施、景观设计及其他附属设施的建设。
1.2 乙方在本合同有效期内,为甲方提供施工及相关服务,确保工程按时、保质、保量完成。
第二条 合同金额及支付方式
2.1 本工程的总承包合同金额为人民币(大写):______________元(小写:¥_________)。
2.2 甲方应按照以下约定向乙方支付合同款项:
(1)合同签订后,甲方支付合同总金额的30%作为预付款,金额为人民币(大写):______________元(小写:¥_________)。
(2)工程开工前,甲方支付合同总金额的30%作为开工款,金额为人民币(大写):______________元(小写:¥_________)。
(3)工程施工至50%时,甲方支付合同总金额的20%作为进度款,金额为人民币(大写):______________元(小写:¥_________)。
(4)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总金额的20%作为尾款,金额为人民币(大写):______________元(小写:¥_________)。
第三条 工期及进度
3.1 工程的开工日期为双方签字之日起______天内,竣工日期为开工之日起______天。
3.2 乙方应根据甲方的要求和工程进度制定详细的施工计划,并在工程进展中按时向甲方报告进度,确保按合同约定的期限完成工程。
3.3 由于甲方原因导致的工期延误,乙方有权要求工期顺延,并在工期顺延后按约定支付款项。
第四条 权利和义务
4.1 甲方的权利和义务:
(1)甲方有权对工程的质量和进度进行监督,并对乙方提出合理的整改要求。
(2)甲方应当提供必要的施工用地、施工图纸及相关技术资料,保证工程的顺利进行。
(3)甲方应按合同约定如期支付合同款项,提供施工所需的所有配合及支持。
4.2 乙方的权利和义务:
(1)乙方应当严格按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,保质保量完成工程。
(2)乙方有权要求甲方按照约定支付合同款项,及时获取必要的信息和资料。
(3)乙方负责施工现场的安全管理,确保不发生安全事故,并承担因自身施工原因造成的损失。
第五条 质量标准及验收
5.1 工程质量应符合国家和地方有关建设工程质量的标准及规定,并达到甲方的质量要求。
5.2 竣工后,双方应进行工程验收,验收合格后乙方可向甲方申请支付尾款。
5.3 甲方在收到乙方提交的竣工资料及相关申请后,______个工作日内完成验收,并作出验收意见。
第六条 违约责任
6.1 若甲方未按期支付合同款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金按逾期付款金额的每日______%计收。
6.2 若乙方未按期完成工程,或工程质量未能达到合同约定的标准,乙方应当承担由此造成的损失,并支付甲方合同总金额______%的违约金。
6.3 任何一方违反本合同约定,导致另一方损失的,违约方应赔偿守约方因此遭受的一切损失,包括但不限于直接损失、间接损失及法律费用等。
第七条 合同的变更与解除
7.1 本合同一经生效,未经双方协商一致,不得随意变更或解除。
7.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通,并按照实际情况进行协商处理。
第八条 合同的生效及争议解决
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,直至工程竣工验收合格,双方履行完毕所有义务后终止。
8.2 本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.3 双方因履行本合同所产生的争议,应通过友好协商解决;如协商无法解决,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条 其他约定
9.1 本合同的附属文件(如施工图纸、技术方案)与本合同具有同等法律效力。
9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________________
乙方(签字):_____________________
日期:______年______月______日
地点:_____________________________