甲方(业主):
地址:
联系人:
联系电话:
乙方(承包商):
地址:
联系人:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就某住宅小区基础建设工程施工(含土方与混凝土施工)事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程名称:某住宅小区基础建设工程。
1.2 工程地点:。
1.3 工程内容:包括土方开挖、运输、回填,混凝土浇筑及其他相关施工内容。
第二条 合同金额
2.1 本合同总金额为人民币(大写)______万元(小写:____元),包含项目的全部人工、材料、机械、运输、管理及其他相关费用。
2.2 工程款项支付方式:甲方应按以下约定支付工程款:
(1)预付款:在合同签署后xx日内,甲方支付合同总金额的x%作为预付款;
(2)进度款:工程进行xx%时,甲方支付合同金额的x%;
(3)竣工款:工程完工并通过验收后,甲方支付合同总金额的x%。
第三条 双方的权利和义务
3.1 甲方的权利与义务:
(1)甲方有权对施工现场进行监督,要求乙方提供相关进度、质量和安全的汇报;
(2)甲方应按合同约定按时支付工程款;
(3)甲方应提供必要的施工条件与资料,保障乙方施工的顺利进行;
(4)甲方应对乙方的施工质量进行认可和验收。
3.2 乙方的权利与义务:
(1)乙方应按照合同约定的工期与质量标准完成施工任务;
(2)乙方有权按时获得甲方支付的工程款;
(3)乙方应按照施工规范及安全标准进行施工,确保施工安全与质量;
(4)乙方应及时向甲方报告施工进度及存在的问题,不得隐瞒。
第四条 工期
4.1 工期为自合同签订之日起计算,预计工期为xx日。
4.2 如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,双方协商确定新工期。
第五条 施工质量标准
5.1 乙方应按照国家及地方标准、行业标准执行施工,确保工程质量合格。
5.2 甲方有权对施工质量进行监督与验收,乙方应积极配合。
第六条 违约责任
6.1 甲方违约责任:
(1)若甲方未按照合同约定支付工程款,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金为应付款项的x%;
(2)若甲方违反合同约定导致工程延期,需承担因此给乙方造成的损失。
6.2 乙方违约责任:
(1)若乙方未能按期完成施工,需向甲方支付违约金,违约金为每天应支付合同金额的x%;
(2)若乙方在施工中出现质量问题,应负责返工,并承担由此产生的全部费用。
第七条 安全管理
7.1 乙方应按照国家相关安全法规及标准进行施工,确保施工现场的安全。
7.2 乙方应定期对施工人员进行安全教育,配备必要的安全设施和用品。
7.3 甲方有权随时检查施工现场的安全管理工作。
第八条 不可抗力
8.1 因地震、洪水、台风等不可抗力事件导致施工延误,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明,双方应协商解决。
8.2 不可抗力因素不构成乙方违约,但乙方应尽最大努力减少损失。
第九条 合同的变更与解除
9.1 本合同一经签署,原则上不得随意变更。因特殊原因需变更时,双方应协商一致并签署书面补充协议;
9.2 如有一方严重违约,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿因此可能产生的全部损失。
第十条 争议解决
10.1 本合同在履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商方式解决;如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 合同的生效与存档
11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(业主):
签字:_____________ 日期:_________
乙方(承包商):
签字:_____________ 日期:_________