甲方:北京市中心商业发展有限公司
地址:北京市朝阳区某某路100号
法定代表人:张三
乙方:某某建筑工程有限公司
地址:北京市海淀区某某街道200号
法定代表人:李四
鉴于:
1. 甲方为北京市中心商业综合体二期建设工程的业主,负责项目的总体规划与建设。
2. 乙方为具备合法资质并具有相关施工能力的建筑工程公司,愿意承接该项目的施工工作。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1. 工程名称:北京市中心商业综合体二期建设工程。
2. 工程地点:北京市朝阳区某某区域。
3. 工程范围:包括但不限于商业楼、停车场、景观设计及相关配套设施的建设及安装。
第二条 合同价款
1. 本合同的总价款为人民币(大写)____________,(小写)¥____________。
2. 甲方应根据工程进度向乙方支付合同价款,具体支付时间和方式需参照后附的支付进度表执行。
第三条 甲方的权利与义务
1. 甲方有权对工程进行监督与管理,要求乙方按照合同约定的标准和时间完成施工。
2. 甲方应在合同生效后,按约定时间向乙方支付工程款。
3. 甲方应为乙方的施工提供必要的现场条件及保障,确保施工工作顺利进行。
4. 甲方有权要求乙方采取措施防止施工过程中的安全事故,并对乙方施工进度与质量进行检查。
第四条 乙方的权利与义务
1. 乙方应按照合同约定的工期、质量要求进行建设,确保施工品质达到国家及行业标准。
2. 乙方有权按照合同约定向甲方索取工程款。
3. 乙方应承担施工过程中的安全责任,确保施工现场的安全,防止事故产生。
4. 乙方需向甲方提供施工进度和质量报告,并按照要求组织相关的检验与验收。
第五条 工期
1. 工期自合同签订之日起至_____年_____月_____日止。
2. 因不可抗力因素导致工期延误的,乙方应及时书面通知甲方,并提供充分的证据,双方应协商确定新的工期。
第六条 质量标准
1. 乙方应确保所施工工程符合国家建筑行业标准及甲方的具体要求。
2. 完工后,双方应对工程进行验收,如发现质量问题,乙方应负责整改,所需费用由乙方承担。
第七条 项目变更
1. 项目如需变更,甲方应提前与乙方协商,并形成书面文件,双方签字确认。
2. 变更所引起的工程款调整应依据签署的变更协议进行。
第八条 违约责任
1. 若甲方未按约定时间支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金按每日千分之五计算。
2. 若乙方未按约定时间完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按逾期工期的每日总价款的千分之一计算。
3. 因合同一方的违约行为,导致另一方损失的,违约方应承担全部赔偿责任。
第九条 合同生效
本合同自双方签字之日起生效,直至工程竣工验收合格,所有合同义务履行完毕为止。
第十条 其他条款
1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定,形成书面补充协议。
2. 合同争议应首先通过协商解决,协商不成的,可以向合同履行地人民法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
日期:_____年_____月_____日 日期:_____年_____月_____日
上一篇:城市公园景观绿化工程施工合同书