本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日在XXXX市签署:
甲方:XXXXXXXXXXXXX(以下简称“甲方”)
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX
联系人:XXXXXXXXXX
联系方式:XXXXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXXXXXX(以下简称“乙方”)
地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX
联系人:XXXXXXXXXX
联系方式:XXXXXXXXXXX
鉴于:
甲方为XX市中心商业综合体建设项目的投资方,拥有该项目的建设及相关服务需求;乙方为具备相关资质及经验的施工单位,承诺为该项目提供专业的施工及相关服务。双方经友好协商,就商业综合体建设工程的施工及相关服务达成如下协议:
一、协议目的
本协议旨在明确双方在XX市中心商业综合体建设工程中的权利与义务,以确保工程顺利进行,并保障施工质量及工期。
二、定义
1. 工程:指甲方委托乙方进行施工的XX市中心商业综合体建设工程,具体包括但不限于土建工程、机电工程及室内外装饰工程等。
2. 工期:指乙方按照本协议和附录规定,完成工程的起止时间,具体日期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
3. 合同金额:指本协议所涉工程的总包价格,包括施工成本、管理费、税费等,合计人民币XXXX万元。
三、双方权利与义务
1. 甲方的权利与义务
1.1 有权对乙方在施工过程中的工作进行监督和检查,确保施工符合设计要求与相关法律法规。
1.2 负责提供施工所需的设计图纸及相关资料,并确保其真实、准确。
1.3 按照约定的时间向乙方支付工程款项。
1.4 有义务向乙方提供必要的施工条件,包括工地的水电供应等。
2. 乙方的权利与义务
2.1 有权按照约定的工程内容和标准进行施工,并向甲方提出合理建议。
2.2 负责施工过程中所需的人员、设备与材料的配备,并保证其符合国家标准和行业规范。
2.3 应按照约定的工期时间推进施工进度,如有延误应及时通知甲方并提供书面说明。
2.4 应对所承担的工程质量负责,工程完成后由甲方进行验收,合格后方可支付尾款。
四、施工安排
1. 乙方应在本协议签署后的XX日内提交详细的施工方案和进度计划,并得到甲方的确认。
2. 施工期间,乙方须按周向甲方报告工程进展情况,包括施工进度、所遇问题及解决方案等。
3. 乙方需遵循甲方的安全管理规定,确保施工现场的安全,发生安全事故由乙方负责。
五、合同金额及支付方式
1. 合同金额为人民币XXXX万元(包括施工、管理及其他相关费用)。
2. 工程款项支付方式:
2.1 合同签订后,甲方支付预付款占合同金额的XX%。
2.2 工程进展至50%时,甲方支付工程款占合同金额的XX%。
2.3 工程完工并经过甲方验收合格后,支付剩余款项。
六、违约责任
1. 甲方的违约责任
1.1 未按照约定时间支付款项的,每逾期一天,应按逾期金额的XX%向乙方支付违约金。
1.2 甲方未能提供必要施工条件,导致工期延误的,乙方有权申请顺延工期。
2. 乙方的违约责任
2.1 乙方未按约定工期完成施工的,每逾期一天,应按应付款项的XX%向甲方支付违约金。
2.2 施工质量不达标的,乙方应负责整改并承担因此产生的所有费用。
七、合同的生效与解除
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期至双方履行完毕各自义务之日为止。
2. 任一方可在以下情况下解除合同:
2.1 如对方严重违约且在收到解除通知后XX日内未予纠正;
2.2 由于不可抗力因素导致本协议无法履行。
八、争议解决
本协议的争议应由双方协商解决,无法达成一致的,任何一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项
1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商,并达成书面补充协议。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(签字):_______________ 日期:________________
乙方(签字):_______________ 日期:________________