甲方(发包方):__________
地址:_____________________
法定代表人:_______________
联系电话:_________________
乙方(承包方):__________
地址:_____________________
法定代表人:_______________
联系电话:_________________
鉴于甲方为城市商业综合体建设的发包方,乙方为专业的建设工程施工单位,双方本着平等、自愿的原则,就城市商业综合体建设工程的施工及安全管理达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 项目名称:城市商业综合体建设工程。
1.2 项目地点:_____________________.
1.3 工程内容包括但不限于:土木工程、建筑装饰工程、机电工程、室外工程等。
第二条 合同价格与支付方式
2.1 本合同总价为人民币金额(大写):__________________,(小写):_______元整。
2.2 付款方式:
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。
(2)工程中期验收合格后,甲方支付合同总价的40%。
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付剩余30%。
2.3 所有付款均需在接收到有关付款申请后的15个工作日内支付。
第三条 双方的权利与义务
3.1 甲方的权利和义务:
(1)甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
(2)甲方应按照本合同约定及时支付合同款项。
(3)甲方应提供施工所需的现场条件及相关文件。
(4)甲方负责工程变更的通知及相关手续的办理。
3.2 乙方的权利和义务:
(1)乙方有权按合同约定收取工程款项。
(2)乙方应按照合同约定的工程要求和标准施工,确保工程质量。
(3)乙方应负责施工现场的安全管理及文明施工。
(4)乙方需按照法律法规要求,办理相关安全生产许可证及其他必要的审批手续。
第四条 工期
4.1 工程开工日期:______年____月____日。
4.2 工程竣工日期:______年____月____日。
4.3 工期延误的条件及处理方式:
(1)因不可抗力、政府行为等原因导致的工期延误,乙方应及时通知甲方,经甲方确认后可适当顺延工期。
(2)因乙方的原因导致的工期延误,乙方需承担相应的违约责任,如遇逾期未竣工,乙方应支付甲方每日_____元的违约金。
第五条 安全管理
5.1 乙方须严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,建立安全生产责任制,确保施工现场的安全。
5.2 乙方应对施工人员进行安全教育和培训,并确保所有进入施工现场的人员佩戴必要的安全防护设备。
5.3 乙方需制定详细的安全管理方案,报甲方审核并执行。
5.4 若因乙方未履行安全管理责任而导致的安全事故,乙方承担全部责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
第六条 违约责任
6.1 违约方应承担由于违约造成的直接损失赔偿责任。
6.2 甲方未按时支付工程款的,应依约支付逾期付款的滞纳金,滞纳金为每日合同款总额的____%。
6.3 如因乙方的原因导致工期延误,甲方有权按约定的违约金向乙方索赔。
6.4 任何一方未履行本合同规定的义务,给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。
第七条 合同的变更与解除
7.1 合同的变更须经双方书面协商一致,并签署补充协议。
7.2 若任何一方在合同履行过程中出现重大不可抗力,导致无法履行的,另一方可解除合同。
7.3 合同解除后,双方应按实际履行情况进行结算。
第八条 争议解决
8.1 本合同若发生争议,双方首先应通过友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效及其他
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
9.3 除法律规定或双方另有约定外,任何一方不得擅自转让本合同的权利和义务。
甲方(签字):________________
乙方(签字):________________
日期:______年____月____日
地点:______________________