甲方:____(以下简称“甲方”)
乙方:____(以下简称“乙方”)
鉴于甲方为某商业综合体建设项目的投资方,乙方为具备合法资质的建设单位,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经过友好协商,就某商业综合体建设工程施工及相关服务事宜达成如下协议:
第一章 合同目的
本合同的目的是为了明确甲乙双方在某商业综合体建设工程中的权利和义务,确保工程的顺利进行,保护双方合法权益。
第二章 项目概况
1. 项目名称:某商业综合体建设工程
2. 项目地点:____
3. 工程内容:包括但不限于商业楼宇、停车场、景观绿化等附属设施的设计、施工、验收及维护服务。
4. 工程总造价:经双方确认,合同总价为____元(人民币)。
第三章 甲方的权利与义务
1. 甲方有权根据合同要求乙方按时、按质、按量完成工程。
2. 甲方应按照约定的支付方式,及时向乙方支付工程款项。
3. 甲方应为乙方提供施工所需的必要条件,包括但不限于施工场地、通讯协作、手续审批等。
4. 甲方有权对工程的进度及质量进行监督,乙方应接受甲方的监督和质检。
5. 如因甲方原因造成的工程延误,甲方应承担相应的责任。
第四章 乙方的权利与义务
1. 乙方有权根据合同约定获取工程款项,并在施工过程中维护自身的合法权益。
2. 乙方应按照国家及地方政府有关法律法规进行施工,确保工程的合法性和安全性。
3. 乙方应组织符合专业标准的施工队伍进行施工,并对施工质量负责。
4. 乙方需及时向甲方汇报工程进展情况,并在工程进度延误的情况下,及时通知甲方。
5. 若因乙方原因导致停工,乙方应承担因停工所造成的经济损失。
第五章 合同条款
1. 工程范围及内容详见工程设计图纸及施工方案,施工标准应遵循相关行业标准。
2. 合同履行期限为____,自双方签署合同之日起计算,特殊情况应提前通知对方。
3. 甲方应按照合同约定时间支付工程款项,包括但不限于预付款、进度款及竣工款,具体支付节点及金额详见附件。
4. 工程变更:如需变更工程范围、内容或费用等,双方需另行协商,并签署书面变更协议。
5. 质量验收:工程竣工后,乙方应向甲方提交验收报告,甲方应在收到报告后____日内组织验收,验收合格后支付尾款。
第六章 违约责任
1. 若甲方未按照合同约定的时间支付工程款项,乙方有权要求甲方支付逾期支付部分的违约金,标准为未付款项的____%/日。
2. 因乙方未履行合同导致的工期延误,乙方应承担相应的违约责任,赔偿甲方因此产生的损失。
3. 双方因合同履行发生争议,未达成一致意见的,应通过协商解决,如协商不成,任一方有权向人民法院提起诉讼。
第七章 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为____年。在合同有效期内,任何一方不得擅自变更或解除合同,确需变更的,应双方协商一致并以书面形式确认。
第八章 附则
1. 本合同的补充协议、附件与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
3. 本协议的未尽事宜,双方应通过友好协商解决,协商不成的,按法律法规处理。
甲方(签字):______
乙方(签字):______
日期:______
地点:______