甲方(发包方):_________________________
住所:_____________________________
法定代表人:______________________
乙方(承包方):_________________________
住所:_____________________________
法定代表人:______________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确甲、乙双方在城市中心商业综合体建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程的顺利进行,维护双方的合法权益,特订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:城市中心商业综合体建设工程
1.2 工程地点:_____________________________
1.3 工程规模:总建筑面积_______平方米,包括商业、办公及配套设施。
1.4 工程期限:自____年__月__日起至____年__月__日止。
第二条 合同价款
2.1 合同总价款为人民币___________元(大写:______________)。
2.2 付款方式:
2.2.1 签订合同后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
2.2.2 工程进度款按照施工进度分期支付,具体比例见附件《工程进度付款计划》。
2.2.3 工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的____%款项。
第三条 双方的权利与义务
3.1 甲方的权利与义务:
3.1.1 甲方有权要求乙方按合同约定的进度和质量标准进行施工。
3.1.2 甲方应按照约定的时间和方式支付合同价款。
3.1.3 甲方应提供施工所需的相关资料和现场条件。
3.1.4 有权对乙方的施工质量进行监督检查。
3.1.5 甲方如发现乙方在施工过程中存在违反安全生产的行为,有权要求其立即改正。
3.2 乙方的权利与义务:
3.2.1 乙方应按照合同约定的工期和质量标准进行施工。
3.2.2 乙方有权按合同约定的时间和方式收取合同价款。
3.2.3 乙方应保证施工现场的安全,并负责施工期间人员的安全。
3.2.4 乙方应及时向甲方汇报施工进度及存在的问题。
3.2.5 乙方应对因自己原因造成的工期延误承担相应责任。
第四条 工程质量标准
4.1 本工程的施工质量应符合国家及地方的相关法律法规、行业标准及甲方的具体要求。
4.2 乙方在施工过程中应严格遵守施工规范和操作规程,确保工程的安全和质量。
第五条 工期约定
5.1 乙方应按照合同约定的工期进行施工,特殊情况需要延长工期的,应提前通知甲方并获得甲方的书面同意。
5.2 如因甲方原因导致工期延误,乙方可申请顺延工期;若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。
第六条 违约责任
6.1 若甲方未按约定支付合同款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方按日支付未付款项的千分之五作为违约金。
6.2 若乙方未按照合同约定履行施工任务,造成工期延误,乙方应按照每天____元人民币向甲方支付违约金,直至达到甲方认可的工期为止。
6.3 任何一方因不可抗力导致无法履行合同义务的,需及时书面通知对方,并提供相关证明材料,双方应协商处理。
第七条 合同的变更与解除
7.1 本合同的变更须经过甲、乙双方协商一致,以书面形式确认。
7.2 在甲方未支付部分合同款项的情况下,乙方有权终止合同,且甲方应赔偿乙方因终止合同而造成的损失。
第八条 争议解决
8.1 本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;若协商不成,任意一方可向合同签署地人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效及其他
9.1 本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效。
9.2 本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。
9.3 本合同未尽事宜,双方可另行协商,并形成书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):___________________ 日期:_____年____月____日
乙方(签字):___________________ 日期:_____年____月____日