甲方：（建设单位名称）
地址：（建设单位地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系方式：（联系方式）

乙方：（施工单位名称）
地址：（施工单位地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系方式：（联系方式）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，就城市综合体建设工程施工（包括基础设施及景观设计）达成如下协议：

一、工程概况
1. 工程名称：城市综合体建设工程
2. 工程地点：（具体工程位置）
3. 工程范围：
a. 基础设施建设，包括但不限于道路、给排水、供电等配套设施；
b. 景观设计与建设，涵盖园林绿化、水景、公共艺术等；
c. 其他相关配套工程。

二、合同金额与付款方式
1. 合同总金额为：（金额大写），（金额小写）。
2. 付款方式：
a. 合同签署后，甲方应支付合同总金额的10%作为预付款；
b. 在工程完成50%时，甲方应支付合同总金额的40%；
c. 工程竣工验收合格后，乙方提供相应材料，甲方应支付合同总金额的40%；
d. 剩余10%作为质保金，在质保期满后由甲方支付给乙方。

三、工期要求
1. 工程开工日期为：（具体日期），完工日期为：（具体日期），总工期为（工期天数）天。
2. 工期延误的处理：
a. 若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任；
b. 若因不可抗力因素导致工期延误，工期应适当顺延。

四、工程质量与安全
1. 乙方承诺所承接的工程符合国家及地方有关质量标准和规范。
2. 乙方应建立健全安全管理制度，确保施工现场安全，防止发生安全事故。
3. 甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应配合甲方的检查工作。

五、双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务：
a. 甲方有权对施工进行监督和检查，提出整改意见；
b. 甲方应按约定及时支付工程款项；
c. 甲方应提供必要的施工条件及支持。

2. 乙方的权利与义务：
a. 乙方应按合同约定质量标准和工期完成工程；
b. 乙方有权要求甲方提供必要的支持与帮助；
c. 乙方应负责施工过程中所产生的安全及环境责任。

六、违约责任
1. 若一方违反合同约定，造成损失的，应赔偿对方因此受到的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失和其合理支出的费用。
2. 乙方若未按合同约定工期完成工程，应每日向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金，直至工程完工。
3. 甲方未按约定支付款项的，应支付相应金额的违约金，按照逾期款项的每日千分之一进行计算。

七、合同的变更与解除
1. 本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 在下列情况下，任意一方均可解除合同：
a. 一方严重违约，且在通知后仍未改正的；
b. 因不可抗力导致合同无法继续履行的。

八、合同的生效
1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同有效期至工程完成、验收合格且所有款项结清后终止。

九、争议解决
1. 本合同在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；
2. 如协商不成，任一方可向合同签署地人民法院提起诉讼。

十、附则
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（建设单位）签字：
法定代表人（或授权代理人）签字：
日期：

乙方（施工单位）签字：
法定代表人（或授权代理人）签字：
日期：