甲方:(项目业主名称)
地址:(业主地址)
联系电话:(业主电话)
乙方:(施工单位名称)
地址:(施工单位地址)
联系电话:(施工单位电话)
鉴于甲方拟在某城市建设高层住宅项目,特此订立本合同,以便明确双方的权利与义务。
一、合同目的
本合同的目的是为确保甲方的高层住宅项目顺利施工,保障工程质量和施工安全,明确甲乙双方在施工过程中应遵循的条款和责任。合同的签署及其履行应遵循诚实、公平和信用原则。
二、合同范围
本合同适用于某城市高层住宅项目的土建与装饰施工服务,具体包括:
1. 土建工程:地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程等。
2. 装饰工程:室内外装饰、隔断、涂料、地面铺装等。
3. 相关配套设施建设,包括但不限于电气、水暖、消防等。
三、工程期限
1. 施工工期从本合同生效之日起计算,预计工期为(具体天数)。
2. 若因不可抗力或甲方原因导致工期延长,乙方应及时通知甲方,并与甲方协商确定施工期限的调整。
四、工程价款及支付方式
1. 工程总价为(总金额),甲方应根据工程进度向乙方支付款项。
2. 付款方式:
(1)签订合同后三个工作日内,甲方支付工程款的10%作为预付款;
(2)土建工程完成后,甲方支付工程款的40%;
(3)装饰工程完成后,甲方支付工程款的40%;
(4)竣工验收合格后,甲方支付尾款10%。
3. 付款时应附相关验收文件及发票。
五、双方权利和义务
1. 甲方权利与义务:
(1)有权对工程进度和质量进行监督和检查。
(2)应按合同约定时间支付工程款项。
(3)负责提供施工所需的现场条件及相关必要的配合。
(4)如需变更工程范围,应提前通知乙方,并协商确定变更费用。
(5)在合法合理范围内,给予乙方施工所需的各项支持。
2. 乙方权利与义务:
(1)有权按照合同约定获得工程款项。
(2)应按照国家及地方相关法律法规规范施工,确保工程质量。
(3)负责施工过程中的安全、保卫工作,防范安全事故。
(4)施工过程中,如有变更,应及时通知甲方并确认。
(5)在施工过程中,妥善处理与第三方的关系,防止纠纷发生。
六、工程验收
1. 工程完工后,双方应共同进行验收,检查项目是否符合设计要求和质量标准。
2. 验收合格后,双方应签署验收合格文件,甲方应在10个工作日内完成尾款的支付。
七、违约责任
1. 若一方未按合同约定履行义务,违约方应承担违约责任,赔偿对方因违约造成的所有损失。
2. 甲方如未按时支付工程款,每延误一天应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。
3. 乙方如未按时完成施工,每延误一天应向甲方支付工程总款的千分之一作为违约金,直至完成施工为止。
八、合同的变更与解除
1. 本合同未尽事宜,双方可通过书面形式达成一致进行变更。
2. 若一方严重违反本合同约定,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的损失赔偿。
九、争议解决
1. 本合同在履行过程中如发生争议,首先应协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2. 同时,双方可约定进行仲裁,选择某仲裁机构进行仲裁。
十、合同的生效及其他
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同履行完毕为止。
2. 合同经双方确认后, 一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 除双方书面协议外,本合同任何条款的变更或补充均无效。
甲方:(签字)
乙方:(签字)
日期:
地点: