甲方:(业主姓名或单位名称)
地址:(业主地址)
法定代表人:(业主法定代表人姓名)
联系方式:(业主联系电话)
乙方:(承包商姓名或单位名称)
地址:(承包商地址)
法定代表人:(承包商法定代表人姓名)
联系方式:(承包商联系电话)
鉴于甲方希望建设高层住宅项目,并依照所在地法律法规的相关规定,特此签订本建筑施工合同及工程管理协议。甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就本项目的施工及管理事宜协商一致,达成协议如下:
第一条 项目概况
1. 项目名称:高层住宅项目(项目名称需具体)
2. 项目地点:(项目具体地址)
3. 项目规模:(例如:建筑总面积、层数、户数等)
第二条 合同工期
1. 工程开工日期为合同签署之日起(具体日期)。
2. 工程竣工日期为施工合同签署后(具体天数)日历天内,若因不可抗力因素、设计变更等原因导致工期延误的,经双方协商后可适当延长。
第三条 甲方的权利与义务
1. 甲方有权要求乙方按照合同约定的工期、质量和安全标准进行施工。
2. 甲方应按照合同约定及时支付款项,不得无故拖延。
3. 甲方有义务提供施工所需的土地、图纸及其他相关的许可证、文件。
4. 甲方在工程施工过程中应提供必要的协助,确保工程顺利进行。
第四条 乙方的权利与义务
1. 乙方有权按合同约定的工期、质量和安全标准进行施工。
2. 乙方应负责工程的安全生产,保证施工现场的安全管理,按照国家有关法律法规及合同约定执行。
3. 乙方有义务在施工过程中妥善处理与邻近单位、个人的关系,减少对周围环境的影响。
4. 乙方应按照合同约定的时间节点及时向甲方报告工程进展情况,并根据甲方要求提交工程进度计划、施工日志等相关资料。
第五条 合同价款
1. 本工程合同总价款为人民币(具体金额)。
2. 付款方式:甲方按照工程进度分期支付,具体付款节点为:
a) 签订合同后支付(百分比)%作为预付款;
b) (具体节点)支付(百分比)%;
c) 验收合格后支付(百分比)%;
d) 竣工验收后付清剩余款项。
3. 对于甲方未按期支付款项,乙方有权按逾期利息计算,每日利息为合同总金额的(具体比例)%计息。
第六条 工程质量标准
1. 乙方应按照国家及地方的建设工程质量标准进行施工,确保工程符合设计要求及相关法律法规。
2. 在工程竣工验收阶段,甲方有权委托第三方专业机构对工程进行检查,如发现质量问题,乙方应负责编制整改计划并在约定时间内完成整改。
第七条 违约责任
1. 甲方逾期支付款项,每逾期一天,需向乙方支付逾期款项金额(百分比)%的违约金。
2. 乙方未按合同约定的工期完成施工,每逾期一天,需向甲方支付工程总价款(百分比)%的违约金。
3. 任何一方违反合同约定给对方造成损失的,违反方应全额赔偿守约方因违约产生的直接损失。
第八条 不可抗力
1. 如因自然灾害、战争、政策变更等不可抗力因素导致施工不能如期进行,受影响的一方应及时通知另一方,并提供相关证明。
2. 由于不可抗力导致工程工期延误的,双方应协商调整工期,双方互不承担违约责任。
第九条 合同的变更与解除
1. 合同的变更应由双方书面协商一致方可生效。
2. 如需解除合同,任何一方需提前(具体天数)天书面告知另一方,解除合同应填写解除协议并经双方确认。
第十条 争议解决
1. 双方就合同履行过程中产生的争议应友好协商解决;
2. 协商不成的,任一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同总款项结清及双方履行完毕义务为止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):
日期:
乙方(签字):
日期: