合同编号：___________

签订地点：___________

签订日期：___________

甲方（发包方）：______________

地址：_________________________

法定代表人：__________________

联系方式：____________________

乙方（承包方）：______________

地址：_________________________

法定代表人：__________________

联系方式：____________________

鉴于：

1. 甲方为城市公园绿化与景观提升项目的法定管理机构，拥有相关工程的发包权；
2. 乙方具备承担本项目的专业能力与资质，并愿意承担该项目的施工任务；
3. 双方友好协商，达成如下协议。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：城市公园绿化与景观提升项目。
1.2 项目地址：_________________________。
1.3 工程内容：包括但不限于绿化种植、景观小品安装、土方工程、灌溉系统建设及其他与提升公园景观相关的工作。
1.4 工期：自________年______月______日起至________年______月______日止。

第二条 双方的权利与义务

2.1 甲方的权利与义务：
2.1.1 甲方有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督检查。
2.1.2 甲方应当按照合同约定支付工程款项。
2.1.3 甲方负责提供施工所需的相关资料和信息。
2.1.4 如需变更设计或项目内容，需提前与乙方协商并达成书面协议。

2.2 乙方的权利与义务：
2.2.1 乙方应按合同约定履行施工任务，确保工程质量符合国家及地方相关标准。
2.2.2 乙方有权获得甲方按约支付的工程款项。
2.2.3 乙方需按规定时间提交施工进度报告及相关技术文件。
2.2.4 乙方需妥善处理施工现场的安全与环境保护，确保施工不对周边环境造成影响。

第三条 合同总价与支付方式

3.1 合同总价：本项目合同总价为人民币（¥）：________________。
3.2 付款方式：
3.2.1 预付款：甲方在合同签订后______日内支付合同总价的______%作为预付款。
3.2.2 进度款：以施工进度为依据，甲方每完成______%工作量后支付________%的工程款。
3.2.3 结算款：工程完工并经过甲方验收合格后，支付剩余工程款。

第四条 工程质量标准

4.1 本工程质量标准应符合国家及地方关于园林绿化与景观建筑工程的相关标准。
4.2 乙方需对施工质量进行自检，甲方将进行正式验收。
4.3 如验收不合格，乙方需按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担。

第五条 工期及变更

5.1 工期：乙方应按照合同约定的工期进行施工。
5.2 工期延误：
5.2.1 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料，可以适当顺延工期。
5.2.2 如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。

第六条 违约责任

6.1 如乙方未按期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为每延误一日支付合同总价的______%。
6.2 如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕，并要求甲方支付因停止施工产生的相关费用。

第七条 合同变更与解除

7.1 本合同的任何变更均须以书面形式经双方签字确认。
7.2 任何一方可因对方严重违约而解除本合同。
7.3 如乙方解除合同，已支付的款项不予退还；如甲方解除合同，则应按照实际施工进度支付乙方相应款项。

第八条 争议解决

8.1 双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8.2 在争议解决期间，双方均应继续按合同约定履行各自的义务，除非判决或裁定明确无效或终止合同。

第九条 附则

9.1 本合同经双方签署后生效，有效期为_______年。
9.2 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
9.3 本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》相关规定执行。

甲方（签字）：_________________

乙方（签字）：_________________

日期：________年______月______日

日期：________年______月______日