本协议由以下双方签订:
甲方:__________(以下简称“业主”),地址:_________________________,法定代表人:___________________。
乙方:__________(以下简称“承包商”),地址:_________________________,法定代表人:___________________。
鉴于:业主计划在_________________________(地点)进行高层住宅项目的建设,承包商具备相应的资质和能力,愿意承接该项目,双方经过友好协商,达成如下协议:
第一条 工程概况
1. 工程名称:城市高层住宅项目。
2. 工程地点:_____________________________________________________。
3. 工程规模:建筑面积为____________平方米,共____层,设计总户数为____户。
第二条 权利和义务
1. 业主的权利和义务:
1.1 业主有权对承包商的施工进度、质量、安全等情况进行监督和检查。
1.2 业主应按约定时间向承包商支付工程款项。
1.3 业主应提供施工所需的场地、设施及相关的法律文件。
1.4 业主有义务及时向承包商提供图纸及工程变更资料。
2. 承包商的权利和义务:
2.1 承包商有权根据合同约定获取合理的施工费用及其他补偿。
2.2 承包商应按照国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定进行施工,确保工程质量。
2.3 承包商应承担施工现场的安全管理责任,确保项目的安全施工。
2.4 承包商有义务及时通知业主相关的进度、质量和安全问题,并配合业主的现场检查。
第三条 合同条款
1. 合同价款
1.1 本工程实施的总价为人民币(大写):____________________元(小写:_________元),该合同价款包括材料费、人工费、机械费等所有费用。
1.2 如因设计变更或业主要求的工程量增加,承包商应及时提交变更申请,经过业主确认后,按实际发生的费用调整合同价款。
2. 工期约定
2.1 工程开工日期为_____________,竣工日期为_____________,总工期为____个月。
2.2 如因不可抗力导致延误,承包商应在24小时内通知业主,并提供相关证明材料。
3. 付款方式
3.1 工程款按以下方式支付:
a. 签订合同后,业主应在____个工作日内支付合同总价的____%作为预付款。
b. 工程进度款按每月工程进度的______%支付。
c. 竣工验收合格后,业主应支付剩余款项的____%。
3.2 所有款项应汇入承包商指定账户,具体账户信息在协议附件中列出。
4. 工程变更
4.1 工程变更必须由双方书面确认,签署《工程变更协议》。
4.2 工程变更导致费用增加或减少的,双方应另行协商确定。
5. 验收标准
5.1 承包商应按照国家及地方颁布的相关工程验收标准进行自查,并在完成后通知业主进行验收。
5.2 竣工验收合格后,承包商应向业主提交完整的工程资料,包括竣工图、施工记录、验收报告等。
第四条 违约责任
1. 业主违约责任:
1.1 如业主未按照合同约定支付工程款,承包商有权停工并要求业主支付逾期款项的____%作为违约金。
1.2 若业主单方面解除合同,应向承包商支付合同价款的____%作为赔偿。
2. 承包商违约责任:
2.1 若承包商未按期完成工程,业主有权要求承包商支付逾期完工的违约金,每逾期一天支付工程总价的____%。
2.2 如因承包商施工不当导致工程质量问题,承包商应负责修复,并承担所有费用,若因问题导致业主损失,承包商还应按实际损失赔偿。
第五条 合同生效条件
本合同自双方代表签署之日起生效,直至合同项下的所有权利义务履行完毕。本合同一式_____份,业主与承包商各执_____份,具有同等法律效力。
第六条 附则
1. 本合同未尽事宜由双方另行协商解决,协商不成的,可向合同签署地法院提起诉讼。
2. 本合同如需修订或变更,必须经双方书面同意。
3. 本协议具有法律约束力,所有条款均应彻底遵守。
(以下签署部分)
业主(签字):__________________ 日期:__________________
承包商(签字):_______________ 日期:__________________