甲方（业主）：_____________________
地址：_____________________________
电话：_____________________________

乙方（承包商）：__________________
地址：_____________________________
电话：_____________________________

鉴于，甲方决定在_____________________地区建设城市综合体，涉及基础设施及景观设计，特签订本施工合同，双方同意遵守以下条款：

第1条 合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在城市综合体建设工程中的权利与义务，确保工程按照约定要求顺利实施。

第2条 合同范围
本合同适用于城市综合体建设工程的全部施工，其中包括但不限于以下内容：基础设施建设、景观设计、施工管理、材料采购等。

第3条 合同金额及支付方式
3.1 合同总金额为人民币（大写）_____________________元（小写）__________元。
3.2 甲方应按照以下约定向乙方支付工程款：
3.2.1 签署合同后，甲方应支付合同总金额的30%作为预付款，金额为人民币（大写）_____________________元。
3.2.2 工程中期，甲方应支付50%的进度款，按实际完成工程量支付。
3.2.3 工程竣工验收合格后，支付剩余20%作为尾款。

第4条 工期
4.1 本工程的开工日期为_____________________，竣工日期为_____________________。
4.2 工期内，乙方应合理安排施工计划，确保工程按时完成。如因不可抗力因素造成工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。

第5条 权利与义务
5.1 甲方的权利与义务：
5.1.1 甲方应向乙方提供必要的施工图纸及相关资料。
5.1.2 甲方有权对工程进度、质量进行监督，并提出整改意见。
5.1.3 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
5.1.4 甲方应配合乙方进行施工前的场地准备及相关手续办理。

5.2 乙方的权利与义务：
5.2.1 乙方应根据合同约定及时、保质保量地完成施工任务。
5.2.2 乙方有权获得合同约定的工程款项。
5.2.3 乙方应按相关法律法规及设计要求，采取有效措施确保施工安全。
5.2.4 乙方应保证施工过程中不损害周边环境，并采取必要措施降低噪音和尘土。

第6条 质量标准
6.1 本工程质量应符合国家及地方的相关建设标准、行业标准以及甲方要求的标准。
6.2 乙方在完成工程后，应及时进行自检，确保达到验收标准，并配合甲方进行验收。

第7条 违约责任
7.1 甲方未按合同约定支付工程款项，需支付乙方逾期付款的违约金，违约金为逾期金额的5%。
7.2 乙方未按期完成工程或工程质量未达到合同约定标准，应按合同总金额的千分之一每日支付违约金，最多不超过合同总金额的10%。
7.3 如因乙方原因导致工程停工，乙方应承担由此造成的甲方损失，并赔偿相应费用。

第8条 合同的变更与解除
8.1 本合同的变更、修改应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。
8.2 甲方若需解除合同，应提前14天书面通知乙方，并承担相应的解除费用。
8.3 乙方如需解除合同，须提供合理证据，并提前30天书面通知甲方，双方应协商解决办理相关手续。

第9条 争议解决
9.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；如果协商不成，应提交甲方所在地人民法院解决。
9.2 争议解决期间，双方应继续履行合同约定部分，不得以争议为由停止履行。

第10条 合同生效条件
10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：_________________
法定代表人（签字）：__________
日期：__________________________

乙方（签章）：_________________
法定代表人（签字）：__________
日期：__________________________