甲方(发包方):____________________
地址:______________________________
法定代表人:_______________________
联系电话:__________________________
乙方(承包方):____________________
地址:______________________________
法定代表人:_______________________
联系电话:__________________________
鉴于甲方拟在 ____________________ 区域建设高层住宅小区,乙方具备相关施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,达成如下协议,以共同遵守:
第一条 项目概况
1.1 项目名称:城市高层住宅小区绿色建筑施工作业
1.2 项目地点:_________________________
1.3 工程内容:包括但不限于场地平整、基础工程、主结构、装饰装修、机电安装及相关配套设施等的施工。
1.4 施工期限:自________年____月____日至________年____月____日。
第二条 甲方的权利与义务
2.1 甲方应按合同约定及时支付承包款项。
2.2 甲方有权对施工进度、工艺、质量进行监督和检查,如发现问题,及时通知乙方进行整改。
2.3 甲方应按时提供施工所需的设计图纸及相关资料,并保证其真实性、合法性。如因甲方提供的资料不实而造成的损失,甲方应承担相应的责任。
2.4 甲方应为乙方提供施工所需的施工现场条件和必要的支持,包括但不限于临时用水、用电及施工场地的整理等。
第三条 乙方的权利与义务
3.1 乙方应按照合同约定的质量、工期要求完成施工任务,确保施工质量符合国家及行业标准。
3.2 乙方有权按合同约定获得施工款项,及时索要材料和设备的付款。
3.3 乙方应确保施工现场安全,负责施工范围内的安全管理,对施工人员进行安全教育与培训,发生安全事故时负责解决。
3.4 乙方在施工过程中,如遇不可抗力或其他理由可能影响工期的,应及时通知甲方并提出解决方案,如经双方协商同意可适当调整工期。
第四条 合同条款
4.1 合同总金额:_____________ (大写:_____________)
4.2 付款方式:
4.2.1 甲方在合同签订后______日内支付总金额的______%作为预付款。
4.2.2 施工中期,甲方在乙方完成_______阶段后______日内支付总金额的______%作为进度款。
4.2.3 工程竣工验收合格后______日内,甲方支付余款_____%。
4.3 施工工期延误:如因乙方原因造成工期延误,每延长一天,乙方应赔偿甲方延误造成的相关损失,损失金额为每天人民币________元(大写:________元)。
4.4 质量保证:乙方应对工程质量负责,保修期为_____年,自竣工验收合格之日起计算。在保修期内,因施工质量问题产生的维修费用由乙方承担。
第五条 违约责任
5.1 若甲方未按照合同约定的时间、金额支付承包款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息,利息按银行同期贷款利率计算。
5.2 若乙方未按合同约定履行施工义务,甲方有权要求其承担违约责任,赔偿因此给甲方造成的实际损失。
5.3 因不可抗力导致合同不能履行的,双方应及时协商解决,并不承担违约责任。
第六条 合同的生效
6.1 本合同自双方签字之日起生效。
6.2 本合同的修改和补充应以书面形式进行,并应经双方签署确认。
6.3 如本合同的个别条款被法院判决为无效,不影响其他条款的效力。
第七条 争议解决
7.1 因合同履行产生的争议,双方应友好协商解决;如协商不成,任一方可向合同签署地人民法院提起诉讼。
第八条 其他约定
8.1 本合同一式____份,甲乙双方各持____份,具有同等法律效力。
8.2 本合同未尽事宜,按照国家有关法律法规及行业惯例执行。
甲方(发包方):____________________
代表签字:__________________________
日期:________年____月____日
乙方(承包方):____________________
代表签字:__________________________
日期:________年____月____日