甲方(业主):____________________
地址:_____________________________
联系电话:_________________________
乙方(承包商):__________________
地址:_____________________________
联系电话:_________________________
为促进市中心商业综合体的基础设施建设工程(以下简称“工程”)的顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、公平、公正的原则,特制定本施工合同书,以明晰双方在工程建设过程中的权利与义务,确保工程的顺利进行。双方同意遵守以下条款:
一、工程概况
1. 工程名称:市中心商业综合体基础设施建设工程。
2. 工程地点:______________________________________________。
3. 工程范围:包括但不限于地基处理、基础设施建设、道路铺设、绿化美化等。
二、合同价款
1. 合同总价:双方商定合同总金额为人民币(大写)_____________元(小写)___________元。
2. 付款方式:根据工程进度分期付款,具体为:
(1)合同签订后,甲方支付合同金额的20%作为预付款;
(2)工程完成50%后,支付合同金额的30%;
(3)工程竣工验收合格后,支付合同金额的40%;
(4)保修期结束后,支付剩余10%。
三、工程期限
1. 工程开工日期为_______年____月____日。
2. 工程竣工日期为_______年____月____日。
3. 工期为___________天。由于不可抗力引起的工期延误,乙方应及时书面通知甲方,双方协商确定新工期。
四、权利与义务
1. 甲方的权利与义务:
(1)有权监督工程进度和质量;
(2)应根据合同约定及时支付合同款项;
(3)提供必要的施工现场条件及配合,确保乙方顺利进行施工;
(4)对乙方的施工计划进行合理审核,并提出改进意见。
2. 乙方的权利与义务:
(1)按照合同规定按时、保质完成工程;
(2)有权要求甲方提供必要的支持和配合;
(3)确保施工过程符合国家相关安全标准和行业规范;
(4)如遇到不利天气、不可抗力因素,应及时向甲方报备。
五、质量标准
1. 工程质量应符合国家及地方相关建筑工程质量标准;
2. 竣工后,甲方有权委托相关单位对工程进行质量检测,检测合格方可进行验收。
六、违约责任
1. 任何一方未按合同规定履行义务,导致对方损失的,应承担相应的违约责任;
2. 甲方如未能按时支付合同款项,应支付相应逾期违约金,逾期每日按未付款项的千分之一计算;
3. 乙方如因自身原因导致工期延误,需承担延误造成的损失,包括但不限于因延期而产生的物料费用、人工费用等。
七、合同变更与解除
1. 本合同的变更和解除须经双方协商一致并以书面形式确认;
2. 如因不可抗力因素导致无法继续履行合同,双方应及时协商,减轻损失并合理解决;
3. 任何一方在对方严重违约的情况下,有权单方解除本合同,并要求违约方赔偿损失。
八、保修条款
1. 乙方应提供工程保修期,保修期为竣工验收合格后一年;
2. 在保修期内,如因材料或施工质量问题导致的损坏,乙方应免费负责修复,所产生费用由乙方承担;
3. 保修期后,甲方如需维护或修缮工作,应向乙方提出,乙方应给予合理的协助。
九、争议解决
1. 本合同的解释及争议的解决应遵循中华人民共和国相关法律法规;
2. 双方因本合同发生争议时,应通过友好协商解决;
3. 如协商不成,任何一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同的生效
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;
3. 若本合同某条款被认定为无效,不影响其他条款的效力。
双方经过友好协商,达成一致,自愿签署本合同,并确认已阅读、理解并接受上述条款。
甲方(签字):_________________ 日期:_______年____月____日
乙方(签字):_________________ 日期:_______年____月____日