本合同由以下双方于_____年___月___日签署：

甲方（业主）：
名称：________________________
地址：________________________
法定代表人：_________________
联系电话：___________________

乙方（施工单位）：
名称：________________________
地址：________________________
法定代表人：_________________
联系电话：___________________

鉴于甲方拟在__________________地点进行城市商业综合体建设项目（以下简称“项目”），乙方为有资质的施工单位，愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商达成如下协议：

第一条 合同范围
1.1 本合同包括项目的设计、施工、验收等所有相关内容。
1.2 具体工程内容详见附件《工程量清单》。

第二条 权利与义务
2.1 甲方的权利与义务：
（1）按合同约定支付工程款，并及时提供必要的设计文件和基础资料；
（2）向乙方提供施工现场的相关许可证及手续；
（3）对施工进度和质量进行监督，提出整改建议；
（4）不得无故拖延支付款项，影响乙方施工。

2.2 乙方的权利与义务：
（1）在合同约定的期限内完成施工任务，确保工程质量达到国家标准；
（2）按甲方要求进行施工，遵循甲方的合理安排；
（3）在施工过程中，确保施工现场的安全、环保和消防等方面的合规；
（4）在施工干扰或甲方拖延付款的情况下，有权要求延期或停工，并不承担相应的违约责任。

第三条 合同金额与支付方式
3.1 本合同总金额为人民币（大写）：_______________（小写：¥_________）。
3.2 支付方式：
（1）合同签署后，甲方在_____个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，甲方需支付合同金额的40%；
（3）项目竣工验收合格后，甲方需支付余款30%，扣除保留金。

第四条 工期
4.1 工期为____个月，自_____年___月___日起，至_____年___月___日止；
4.2 因不可抗力、甲方原因或政府政策调整导致工期延长的，乙方有权申请工期顺延。

第五条 质量标准
5.1 乙方应严格按照相关国家标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和验收标准；
5.2 甲方有权对施工过程进行验收，乙方应配合并及时整改存在的问题。

第六条 违约责任
6.1 任何一方违反合同约定的，违约方应向守约方支付违约金，金额为合同总价的10%；
6.2 若因乙方原因造成施工延误，每延误一天，乙方需向甲方支付500元的违约金；
6.3 因甲方原因造成的工期延误，乙方不承担违约责任，但应及时向甲方书面通知。

第七条 合同变更
7.1 合同变更需双方协商一致后，以书面形式确认；
7.2 因设计变更、工程量增加等原因造成的合同变更，甲方应及时调整支付款项。

第八条 争议解决
8.1 本合同的解释、履行及争议解决适用中华人民共和国法律；
8.2 双方因本合同产生的争议，首先应友好协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条 合同的生效
9.1 本合同自双方签字（盖章）之日起生效；
9.2 本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

第十条 附则
10.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议；
10.2 补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（业主）：
签字：_____________________
日期：_____年___月___日

乙方（施工单位）：
签字：_____________________
日期：_____年___月___日