合同编号：_________

签署地点：_________

签署时间：____年__月__日

甲方：（建设单位名称）
法定代表人：_________
地址：_________
联系方式：_________

乙方：（施工单位名称）
法定代表人：_________
地址：_________
联系方式：_________

鉴于甲方为了推动市中心商业综合体的开发建设，乙方具备相应的施工能力，双方本着平等自愿、公平诚信的原则，达成如下协议：

一、合同目的
本合同旨在明确甲方与乙方在市中心商业综合体建设工程中的各自权利、义务及相关事宜，以保证工程顺利推进。

二、工程概况
1. 工程名称：市中心商业综合体建设工程。
2. 工程地点：______________。
3. 工程规模：总建筑面积_________平方米。
4. 工程工期：自____年__月__日至____年__月__日，工期总计______日历天。
5. 工程造价：本合同总价为人民币（大写）_________元（小写：¥_______），具体支付方式详见合同款项支付条款。

三、甲方的权利和义务
1. 甲方应按本合同约定及时向乙方支付工程款，确保乙方的施工资金需求。
2. 甲方负责提供与本工程有关的设计图纸及相关资料，确保其完整性与准确性。
3. 甲方应提供施工现场的必要条件和设施，包括但不限于水、电、道路等配套设施。
4. 甲方有权对工程进度和施工质量进行监督检查，提出合理改进意见。
5. 甲方应及时向乙方提供需要的协调与支持，处理施工过程中出现的相关问题与纠纷。

四、乙方的权利和义务
1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术标准及相关规范进行施工，确保工程质量符合合同及法律法规要求。
2. 乙方应按照合同约定的工期、造价进行施工，及时向甲方报告工程进度。
3. 乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，并对施工现场的情况进行合理评估。
4. 乙方应对施工现场的安全、卫生、环保等工作负责，并需按相关法律法规进行操作。
5. 乙方有责任对其施工人员进行培训，确保施工人员具备相应的专业技能。

五、合同款项支付
1. 甲方应在合同签署后____个工作日内，向乙方支付合同总价的______%作为预付款。
2. 工程进度款支付方式：
（1）每月按照施工进度支付相应的工程款，支付标准为按照实际完成工程量的______%。
（2）工程竣工验收合格后，支付合同价的______%作为尾款。

六、工程变更
1. 在施工过程中，因设计变更、施工方案调整等原因需要变更工程时，甲乙双方需签署书面变更协议。
2. 变更的工程款和工期由双方协商确定，并作为本合同的补充条款。

七、违约责任
1. 甲方未按合同约定支付款项的，须向乙方支付逾期付款的利息，利息按银行同期贷款利率计算。
2. 乙方未按约定工期完成工程的，每延误一天，应按合同总价的______%支付违约金。
3. 因乙方施工质量不符合合同要求，需返工的，乙方应承担相应的返工费用和因延期造成的损失。

八、合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并全部结算完毕后终止。

九、争议解决
1. 双方因本合同履行或解释产生争议的，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方可向__________（指定仲裁机构或法院）提起仲裁或诉讼。

十、其他条款
1. 本合同的附件及补充协议，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同壹式贰份，甲方乙方各执壹份，具有同等法律效力。
3. 合同未尽事宜，均依中华人民共和国相关法律法规及双方另行协商的结果执行。

甲方（签字）：__________
乙方（签字）：__________

日期：____年__月__日