本协议由以下双方签署:
甲方(建设单位):_____________________________
地址:_________________________________________
法定代表人:_________________________________
联系电话:____________________________________
乙方(施工单位):_____________________________
地址:_________________________________________
法定代表人:_________________________________
联系电话:____________________________________
鉴于甲方希望委托乙方进行城市商业综合体建设工程的施工,乙方同意承接该工程的建设任务,双方本着自愿、公平、诚信的原则达成如下协议:
一、工程概况
1.1 工程名称:城市商业综合体建设工程。
1.2 工程地点:__________________________________。
1.3 工程规模和内容:包括但不限于商业设施、停车场、公共设施等,具体工程范围详见附件《工程设计图纸》。
二、双方的权利和义务
2.1 甲方的权利和义务:
(1)甲方有权要求乙方按照工程设计图纸及建设规范进行施工。
(2)甲方应按约定时间向乙方支付工程款项。
(3)甲方有义务提供施工所需的场地、材料及其他资源。
(4)甲方有权对施工过程进行监督和检查,但不得干扰乙方的正常施工。
(5)甲方应在施工前对施工现场进行安全检查,并承担因场地问题造成的施工延误或安全事故责任。
2.2 乙方的权利和义务:
(1)乙方有权按照合同约定收取工程款项。
(2)乙方应按照法律法规及合同约定的工程质量、安全标准施工,不得擅自更改施工方案。
(3)乙方有义务在施工期间提供必要的安全防护措施,确保施工安全。
(4)乙方应向甲方提供施工进度报告,并在施工完工后按要求提交竣工报告和相关材料。
(5)乙方负责施工现场的管理,如发生安全事故,乙方应承担相应的责任。
三、合同条款
3.1 工程总承包价:
本工程的总承包价为人民币____________________元(大写:____________________)。
3.2 付款方式:
(1)合同签署后,甲方预付工程款的10%,即人民币________元。
(2)在工程进度达到50%时,甲方支付总承包价的40%,即人民币________元。
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付总承包价的40%,即人民币________元。
(4)剩余款项待甲方验收完毕后五个工作日内结清。
3.3 工期:
(1)施工期限:自______年___月___日至______年___月___日,工期为_______天。
(2)如因甲方原因造成工期延误,乙方有权相应顺延工期。
3.4 质量标准:
(1)乙方应在施工过程中遵循国家及地方有关工程建设的法律法规,执行国家标准。
(2)工程质量应达到国家验收标准,甲方有权委托第三方进行质量检测。
四、违约责任
4.1 甲方违约责任:
(1)如甲方未按时支付工程款项,需按未支付款项的每日千分之一向乙方支付违约金。
(2)如甲方未能提供施工所需的场地或材料,导致施工延误,乙方有权要求延期,且不承担延误责任。
4.2 乙方违约责任:
(1)如乙方未按合同约定的时间完成工程,则需向甲方支付工程总价的每日千分之五的违约金。
(2)如因乙方施工质量不合格导致的返工,所有费用由乙方承担,且延误工期不算在合同工期内。
五、合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的任何修改和补充须经双方书面同意,并附在本合同后作为附件。
六、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商无果,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款
7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 对于未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议,补充协议同样具有法律效力。
7.3 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。
八、签字盖章
甲方(签字):_________________ 日期:______年___月___日
乙方(签字):_________________ 日期:______年___月___日
(本合同正文结束)