合同编号:_____________
甲方(发包方):_________________________
地址:__________________________________
法定代表人:____________________________
联系方式:______________________________
乙方(承包方):_________________________
地址:__________________________________
法定代表人:____________________________
联系方式:______________________________
鉴于:
1. 甲方为高层住宅小区建设工程的业主,拥有项目的所有权和管理权;
2. 乙方为具备相关设计、施工、监理资质的建筑公司,愿意为甲方提供包括设计、施工、监理的综合服务。
双方在平等、自愿、公平的基础上,就高层住宅小区建设工程的施工承包事项达成如下协议:
第一条 项目概况
1.1 项目名称:高层住宅小区建设工程。
1.2 项目地点:______________________________。
1.3 项目规模:建筑面积约________________平方米,建筑层数为______层,具体规模依据施工图纸。
1.4 施工期限:自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
第二条 权利和义务
2.1 甲方的权利和义务
2.1.1 甲方有权对项目的设计、施工和监理进行监督与管理,确保工程质量符合国家及地方相关标准。
2.1.2 甲方需按照合同约定,及时支付承包费用,配合乙方的施工、设计及监理工作。
2.1.3 甲方有义务为乙方提供必要的工程资料、施工用地及相关配合,确保工程顺利进行。
2.1.4 甲方有权对乙方的施工进度、质量及安全等方面提出合理要求和建议。
2.2 乙方的权利和义务
2.2.1 乙方有权要求甲方提供与本合同履行有关的资料、信息和其他必要的支持。
2.2.2 乙方有责任保證提供符合国家及行业标准的施工质量,并确保工程项目的安全。
2.2.3 乙方需按照合同约定的工期完成施工任务,并进行必要的现场监理。
2.2.4 乙方在施工过程中,应遵守甲方的管理规定和现场安全管理要求。
第三条 合同条款
3.1 合同金额:总承包金额为人民币(大写)_____________元(小写:¥__________),具体支付方式见附件支付条款。
3.2 付款方式:
3.2.1 甲方分阶段支付乙方的承包费用,具体付款节点及金额如下:
第一个节点:签订合同后______个工作日内支付合同金额的______%;
第二个节点:项目开工______个工作日后支付合同金额的______%;
第三个节点:项目完成______%时支付合同金额的______%;
尾款:工程竣工验收合格后______个工作日内支付剩余合同金额的______%。
3.3 工程变更:如甲方需要对设计或施工内容进行调整,应提前______个工作日书面通知乙方,相关费用及工期应另行协商签订补充协议。
3.4 工期延误:如因不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料,工期顺延。
第四条 违约责任
4.1 甲方若未按时支付承包费用,每延迟一天,需支付乙方应收金额的______%作为违约金。
4.2 乙方如未按时完成施工任务,逾期______天后,需支付甲方已支付金额的______%作为违约金。
4.3 如因一方违约导致项目停工或无法继续进行,守约方有权要求违约方对因此产生的直接损失进行赔偿。
4.4 任何一方因不可抗力无法履行合同,需立即书面通知对方,双方可通过协商解决。
第五条 合同生效条件
5.1 本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效。
5.2 本合同的附件、补充协议及相关文件均为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第六条 其他约定
6.1 本合同涉及的争议应首先通过友好协商解决;如协商不成,应提交甲方所在地有管辖权的法院进行诉讼。
6.2 合同的修改、补充需经双方书面确认方可生效。
6.3 本合同一式______份,各方各执______份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_________________ 日期:____年__月__日
乙方(签字):_________________ 日期:____年__月__日